一、如何起诉阻挠施工损失赔偿
阻挠施工造成施工单位损失的,施工单位可以写起诉书,收集证明损失的证据,向人民法院起诉主张损失赔偿。
《中华人民共和国民法典》
第一千一百六十五条【过错责任原则】行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。
依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二十八条侵权诉讼管辖
因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。
第一百一十九条起诉条件
起诉必须符合下列条件:
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
二、工程索赔费用的组成
1、人工费
对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。
2、材料费
对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。
3、施工机械使用费
对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
4、分包费用
分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。
5、工地管理费
工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。
6、利息
索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息;由于工程变更的工程延误增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。这些利息的具体利率,有这样几种规定:按当时的银行贷款利率;按当时的银行透支利率;按合同双方协议的利率。
通过上述分析知道,依据《民事诉讼法》的规定,阻挠施工行为给施工单位造成损失的,施工单位有权主张赔偿。如果向人民法院起诉的,当事人要写起诉书,收集造成损失的相关证据等材料,向法院提起诉讼。如果需要法律方面的帮助,读者可以到律界星进行咨询。
哪些案件可以要求败诉方承担律师费用 1、法律援助案件 法律援助人员办理法律援助案件所需差旅费、文印费、交通通讯费、调
如果案件财产争议金额不大,目前北京打婚姻官司收费的中等价位一般在五、六千元左右。至于请知名律师或业务水平高的律师代理,则
律师收费的方式及收取多少律师费用都是由律师与委托人在一定范围之内协商确定的。具体某一个案子如何收费以及收取多少律师费,都
为贯彻落实十八大三中全会精神,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,经省人民政府同意,从2014年12月1日起,我省放开
抗辩权是对抗他人请求权的一项权利,可以使他人的请求权暂时或永久地不能实现。抗辩权的客体是请求权,而且...
民事诉讼的律师费收费标准是什么样的 因为各个地区不同,经济发展水平不一,所以各有差异,小编为您准备了基础的相关知识,以
当事人起诉,首先应当提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事...
刑事辩护的合同格式 一、文书的制作要点:1.委托人与受委托的律师及律师事务所的姓名与名称。2.协议的具体内容。3.最后
浙江省最新律师收费标准(政府指导价) 浙江省物价局浙江省司法厅关于完善律师和基层法律服务收费的通知 浙价服〔2015
委托代理关系终止的注意事项有哪些 委托代理关系终止的注意事项涉及律师和委托人之间的权利义务关系。因此,这种关系的终止应